恶意拖欠工程款，登封市中岳街一个受害者的二十年维权路

一个受害者的自述

自述人：曹盟生，汉族，男，现年64岁，户籍地为登封市中岳街道办事处康村七组，身份证号码：410125196202230012。本人系登封市颍南建筑安装有限公司涉案工程项目经理、实际投资人、工程款接收人及涉案事务全权委托代理人，全程参与本案工程施工、结算、维权、申诉及执行全过程。

本案工程施工合同于2004年2月12日正式签订，项目施工期间，因发包方多次单方面违约、拖延配合、中断施工条件，导致工程在2004年11月2日被迫申请全面停工。自开工至停工，发包方仅支付少量水电费，未按合同约定拨付工程进度款。2004年12月至2005年11月，发包方为逃避付款责任，恶意阻拦我进入建设单位讨要工程款，导致工程长期停滞、设备滞留、人员闲置、材料积压，给我方造成持续性、大规模经济损失。

当年项目全部建设资金由我个人自筹垫资，大部分资金来源于亲友借款与民间融资，承担高额利息压力。为按时足额发放工人工资、维持项目基本运转，我背负了沉重的债务。多年来，我依靠变卖施工设备、剩余建材维持生活、多年积蓄和打工偿还利息、供两个孩子读书，家庭生活陷入长期困境。二十余年来，高额债务与持续维权压力，彻底改变了我的人生与家庭命运。

停工后，我方严格按照施工合同约定程序，多次依法、依规报送工程量核算资料、工程签证资料及违约损失索赔文件。2005年11月30日，发包方签收我方工程决算资料，确认工程决算总价;2005年12月，我方先后报送签证损失、杂工费用、停工损失、违约补偿等全套索赔材料，所有文件均经对方签收确认。根据合同约定，发包方需在28日内予以回复、核实、答复，逾期未回复即视为认可我方全部报送内容。但发包方全程消极拖延、拒不按照合同约定签发答复、拒不核对、拒不协商，刻意拖延结算、恶意拖欠工程款及全部损失费用。

在多次协商无果、对方毫无履约诚意的情况下，我于2010年依法向人民法院提起诉讼，依法主张工程款、停工损失、签证损失、看护费用、违约利息、违约金及税金补偿等全部合法权益。案件历经一审、二审、再审、检察监督、信访申诉、强制执行等全部法定程序，但各级审理仅少量支持基础工程款，对发包方长期违约造成的巨额停工损失、现场看护损失、融资利息损失、人工闲置损失、材料积压损失全部未予审理、未予认定、未予支持，裁判结果严重失衡、严重不公，完全没有尊重施工合同约定与客观案件事实。

自2014年案件进入强制执行程序以来，执行过程同样波折重重、问题频发。执行法院长期拖延计息、随意变更执行标的、多次撤销合法有效的利息计算结果、反复推翻既定执行依据，人为拉长执行周期，导致我的合法债权长期无法兑现。即便被执行人账户长期具备足额履行能力，执行工作依旧推进缓慢，多年来未能足额、依法、完整执结案件。

二十余年维权路上，我身心俱疲、受尽煎熬。当年正值壮年的我，如今已是年过六旬、体弱多病。多年奔波申诉、长期精神压抑、高额债务重压，导致我多次突发脑梗，伴随高血压、糖尿病、颈椎病等多种慢性病，身体状况逐年恶化，基本体力与精力严重衰退。同时家中老人年迈多病，母亲高龄骨折卧床需专人常年照料，父亲早年因病离世，家庭负担极重。多年诉讼、信访、往返奔波产生大量交通、误工、食宿费用，全部由个人承担，本就困难的家庭雪上加霜。

自案件停滞至今，我一家人二十余年坚守工地、看守资产、苦苦等待结果，始终相信法律能够公正、司法能够纠错、公道能够回归。我所有诉求均依据合同事实、施工签证、送达凭证、法律规定提出，证据完整、链条清晰、合法合规、有理有据，完全符合再审与纠错法定条件。

时至今日，案件事实清楚、违约主体明确、损失真实存在、证据充分有效，却长期得不到公正处理、得不到依法纠错、得不到足额执行。二十三年漫长等待、八年诉讼、多年申诉信访，耗尽我的青春、积蓄、健康与精力。我始终相信司法公正，恳请相关部门正视本案真实情况，依法启动再审纠错程序，全面核查案件事实与全部损失，依法支持我的合法诉求，公正办结执行案件，还我公道、维护普通创业者的合法权益，让多年沉冤得以昭雪。

自述人：曹盟生

2026年9月21

来源：华北资讯网：https://www.bjtvnews.com/shangxun/2026/07/1783135462279.html 。